Суд отказал подрядчику в удовлетворении исковых требований к Ново-Ямской основной общеобразовательной школе

Арбитражный суд Брянской области рассмотрел дело по иску ООО «Комплекспроект» к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - Ново-Ямская основная общеобразовательная школа о взыскании 154800 руб.

Суд установил, что между истцом (исполнителем) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор, по условиям которого исполнитель обязался подготовить комплект сметной документации на капитальный ремонт здания Ново-Ямской основной общеобразовательной школы, расположенного по адресу: Брянская область, Севский район, с. Новоямское, ул.Молодежная, 17, и сопровождению его экспертизы.

По причине просрочки выполнения работ и выявления многочисленных замечаний к сметной документации со стороны автономного учреждения Брянской области «Государственная экспертиза проектов Брянской области», ответчиком было инициирован односторонний отказ от исполнения договора.

В ходе рассмотрения спора представитель ответчика пояснил, что в настоящее время какую-либо потребительскую ценность изготовленная с многочисленными недостатками сметная документация для его учреждения не представляет. Поскольку проектная документация своевременно разработана не была и в отношении неё не получено положительное заключение государственной экспертизы, ответчик не смог участвовать в конкурсе по вхождению в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» на проведение капитального ремонта в 2024 году.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу о том, что законных оснований для взыскания с заказчика с пользу подрядчика части цены за некачественно выполненную работу не имеется, в связи с чем исковые требования удовлетворению не подлежат.

На момент опубликования пресс-релиза решение суда не вступило в законную силу.

Пресс-служба Арбитражного суда Брянской области

Опубликовано: 13.09.2023 09:15 Обновлено: 13.09.2023 09:15